### 电力建设工程施工合同范文

#### 合同编号：[XXXX-XXXX-XXXX]

#### 甲方（发包方）：__________

#### 乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：

—

### 第一条 合同标的

本合同标的为位于__________的电力建设项目，包括但不限于输电线路架设、变电站建设及设备安装、配电系统改造等工程。具体工程内容及技术要求详见附件一《工程内容与技术要求》。

### 第二条 工程期限

1. **开工日期**：本合同工程预计于____年__月__日开工。

2. **竣工日期**：工程应在开工后__个月内完成，即预计竣工日期为____年__月__日。具体以甲乙双方书面确认的进度计划为准。

### 第三条 合同价格与支付方式

1. **合同总价**：本工程合同总价为人民币（大写）__________元整（￥__________），该价格已包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、保险费、税金等所有费用。

2. **支付方式**：

– 预付款：合同签订后__日内，甲方向乙方支付合同总价的__%作为预付款。

– 进度款：根据工程进度，按月完成工程量经甲方确认后__日内，支付至已完成工程量的__%。

– 竣工验收款：工程全部完工并通过甲方及有关部门验收合格后__日内，支付至合同总价的__%。

– 质保金：剩余__%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

### 第四条 工程质量与验收

1. **工程质量**：乙方应严格按照国家及行业相关标准和本合同约定的技术要求进行施工，确保工程质量符合设计要求及国家相关规范。

2. **隐蔽工程验收**：施工过程中，对于隐蔽工程，乙方需提前通知甲方及监理进行验收，未经验收或验收不合格，不得进行下一道工序施工。

3. **竣工验收**：工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方组织竣工验收。验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》。

### 第五条 双方权利与义务

#### 甲方权利与义务：

– 提供施工所需的水电接口及施工场地；

– 按合同约定支付工程款项；

– 对乙方的施工进行监督，确保工程质量和进度；

– 组织工程的竣工验收。

#### 乙方权利与义务：

– 严格遵守施工安全规范，确保施工安全；

– 按照施工图纸和技术要求进行施工，保证工程质量；

– 负责施工期间的设备、材料的保管及现场清理；

– 配合甲方及监理进行质量检查和隐蔽工程验收；

– 工程完工后，向甲方提供完整的竣工资料。

### 第六条 违约责任

1. **延误工期**：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总价的__‰作为违约金。延误超过__天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2. **质量问题**：如工程存在质量问题且经乙方修复后仍不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或重做，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

3. **合同解除**：因一方严重违约导致合同无法继续履行时，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

### 第七条 争议解决

本合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

### 第八条 其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4. 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

—

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）签字：__________ 法定代表人（或授权代表）签字：__________

日期：____年__月__日 日期：____年__月__日

—

以上即为电力建设工程施工合同的范文模板，具体内容需根据实际情况调整，建议在正式签订前由专业法律人士审核。