### 电力建设工程施工合同（样式一）

#### 引言

在当今社会，电力作为推动经济发展的关键动力，其基础设施建设的重要性不言而喻。电力建设工程施工合同作为确保工程质量、安全、进度及成本控制的法律文件，是保障电力项目顺利实施的核心。本文旨在提供一个标准化的电力建设工程施工合同模板，以便各方在签订合同时参考，确保合同内容的全面性、合法性和可操作性。

#### 合同基本信息

**合同编号**： [填写]

**签订日期**： [填写]

**甲方（发包方）**： [全称]，注册地址[填写]，法定代表人[姓名]，联系电话[填写]。

**乙方（承包方）**： [全称]，注册地址[填写]，法定代表人[姓名]，联系电话[填写]。

**项目名称**： [项目全称]

**项目地点**： [具体地址]

**工程内容**： 包括但不限于变电站建设、输电线路架设、配电系统安装等。

#### 合同条款

##### 第一条 合同目的与范围

1.1 本合同旨在明确甲乙双方的权利与义务，确保[项目名称]电力建设工程按照合同约定顺利完成。

1.2 工程范围包括但不限于设计图纸所示的所有施工内容，具体以附件中的工程量清单为准。

##### 第二条 合同工期

2.1 工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]，总工期为[天数]天。

2.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方协商一致后可适当延长工期。

##### 第三条 质量标准与验收

3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，确保安全、可靠、经济、适用。

3.2 竣工验收前，乙方需提交完整的竣工资料，并通过甲方及第三方检测机构的验收。

##### 第四条 合同价格与支付条款

4.1 合同总价为人民币[金额]元（大写：[大写金额]），包含但不限于人工费、材料费、机械费等所有成本。

4.2 支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间点见附件《支付计划表》。

##### 第五条 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务：

– 提供施工所需的所有合法手续及现场条件。

– 按合同约定及时支付工程款项。

– 对工程进度、质量进行监督。

5.2 乙方权利与义务：

– 按照设计图纸和技术规范要求组织施工。

– 确保施工安全，采取一切必要措施防止事故发生。

– 定期向甲方报告工程进度，接受甲方及监管部门的检查。

##### 第六条 违约责任

6.1 任何一方违反合同约定，均应向对方承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

6.2 因乙方原因导致工程延期或质量不合格的，乙方需承担相应的修复费用及延误赔偿。

##### 第七条 争议解决

7.1 双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]按照其仲裁规则进行仲裁或向[有管辖权的人民法院]提起诉讼。

##### 第八条 其他条款

8.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

—

#### 结语

电力建设工程施工合同的制定与执行，是确保电力建设项目顺利实施的关键。通过上述合同条款的设定，旨在平衡甲乙双方的权利义务，明确工程范围、工期、质量、价格及违约责任等关键要素，为项目的顺利推进提供坚实的法律保障。在实际操作中，建议根据具体项目特点，灵活调整合同条款，并在专业律师的指导下进行合同的最终确定，以确保合同的合法性和有效性。