### 配电房土建施工合同范本

#### 第一章 总则

本合同（以下简称“合同”）由以下两方于【签订日期】在【签订地点】签订：

甲方（发包方）：【甲方公司全称】

地址：【甲方地址】

法定代表人/授权代表：【姓名】

联系电话：【电话号码】

乙方（承包方）：【乙方公司全称】

地址：【乙方地址】

法定代表人/授权代表：【姓名】

联系电话：【电话号码】

鉴于甲方拟建设【项目名称】，其中包含配电房的土建工程，乙方具备相应的施工资质与经验，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，就配电房土建施工事宜达成如下协议。

#### 第二章 工程概况

1. **工程名称**：【具体项目名称】配电房土建工程。

2. **工程地点**：【具体地址】。

3. **工程内容**：包括但不限于配电房的基础开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、墙体砌筑、屋顶搭建、内外墙装饰等土建施工内容，具体以附件《工程量清单》及施工图纸为准。

4. **工期**：自【开工日期】起至【预计竣工日期】止，共计【工期天数】天。因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后可相应顺延。

#### 第三章 合同价格与支付条款

1. **合同总价**：本工程固定总价为人民币【金额】元（大写：【金额汉字大写】），该价格已包含人工费、材料费、机械费、运输费、税费等所有费用，除非本合同另有约定，否则不因任何原因调整。

2. **付款方式**：

– 预付款：合同签订后【具体天数】日内，甲方向乙方支付合同总价的【预付款比例】%作为预付款。

– 进度款：根据工程进度，按月完成工程量的【具体比例】%支付进度款，每月【具体日期】前乙方需提交已完成工程量报告，甲方在收到报告后【审核期限】日内审核完毕并支付款项。

– 竣工验收款：工程竣工并通过甲方及有关部门验收合格后支付至合同总价的【竣工验收款比例】%。

– 保修金：剩余【保修金比例】%作为保修金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

#### 第四章 工程质量与验收

1. **质量标准**：工程应严格遵守国家现行的建筑工程施工质量验收规范及本合同约定的标准，确保工程质量达到合格标准。

2. **隐蔽工程验收**：所有隐蔽工程在覆盖前，乙方需通知甲方及监理进行验收，验收合格后方可继续施工。

3. **竣工验收**：工程完工后，乙方应提前【通知期限】天书面通知甲方进行竣工验收。验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》。

#### 第五章 双方权利与义务

1. **甲方权利与义务**：

– 提供施工所需的水电接口及必要的施工条件。

– 按合同约定支付工程款。

– 有权对乙方的施工进行监督，对不符合设计要求或规范的行为提出整改要求。

2. **乙方权利与义务**：

– 严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工。

– 保证施工现场安全，采取必要的安全防护措施，承担因自身原因造成的事故责任及费用。

– 负责施工期间产生的建筑垃圾清运，遵守环保规定。

– 配合甲方及监理进行质量检查和验收。

#### 第六章 违约责任

1. 任何一方未按合同约定履行其义务，视为违约。违约方应赔偿守约方因此遭受的所有损失（包括但不限于直接经济损失、律师费等）。

2. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总价的【违约金比例】%作为违约金；延误超过【具体天数】天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。

#### 第七章 争议解决

双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至【具体仲裁机构】按照其仲裁规则进行仲裁，或向【甲方/乙方所在地】人民法院提起诉讼。

#### 第八章 其他条款

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同所有附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

—

以上即为“配电房土建施工合同范本”的主要内容框架。实际签订合同时，应根据具体情况调整各项条款细节，并确保所有条款符合当地法律法规要求，以保障双方权益。